ДОГОВОР-ОФЕРТА 

на изготовление купольной конструкции по индивидуальному проекту

Общество с ограниченной ответственностью «Витамин-З», в лице генерального директора Коломиец Романа Владимировича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», настоящей офертой выражает намерение заключить договор подряда на изготовление купольной конструкции по индивидуальному проекту с Заказчиком, на условиях настоящей оферты в соответствии со ст.435 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. Договор-оферта, оферта – настоящий документ, опубликованный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Подрядчика https://promo.kupolhall.com.

1.2. Заказчик – физическое лицо, осуществляющее Акцепт оферты и являющееся приобретателем купольной конструкции.

1.3. Акцепт оферты — полное и безоговорочное принятие оферты путем осуществления действий, указанных в п.4.1. настоящей оферты. Акцепт оферты означает заключение договора подряда на изготовление купольной конструкции по индивидуальному проекту между Подрядчиком и Заказчиком и создает правовые последствия, вытекающие из двустороннего договора между Подрядчиком и Заказчиком. Акцепт оферты равносилен заключению Договора на условиях, изложенных в настоящей оферте.

1.4. Договор - договор подряда между Подрядчиком и Заказчиком на изготовление купольной конструкции по индивидуальному проекту, который заключается посредством Акцепта Оферты. Договор считается заключенным с момента его акцепта в соответствии с п.4.1. настоящей оферты.

1.5. Сайт Подрядчика -  сайт https://promo.kupolhall.com, расположенный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. В соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ, совершение действий, указанных в п. 4.1. настоящей Оферты, является Акцептом оферты, что является равносильным заключению Договора на условиях, установленных в настоящей оферте.

2.2. Совершая Акцепт оферты Заказчик, в соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от 27.07.06 г. «О персональных данных» № 152-ФЗ (далее по тексту настоящей Оферты – ФЗ «О персональных данных»), подтверждает свое согласие на обработку  Подрядчиком  персональных данных Заказчика, включающих: фамилию, имя, отчество, контактные телефоны, адрес электронной почты, и иные персональные данные  в целях выполнения своих обязательств, предусмотренных настоящей офертой. Настоящее согласие Покупателя действует на весь срок действия Договора.

2.3. Для подготовки Подрядчиком индивидуального проекта купольной конструкции Заказчик заполняет форму на сайте Подрядчика  «Получить предложение», которая включает в себя: имя, адрес электронной почты, телефон, на основании которого Подрядчик готовит и отправляет Заказчику на электронную почту техническое задание на изготовление купольной конструкции по параметрам Заказчика.

2.4. Указывая свое имя, номер телефона и адрес электронной почты при заполнении формы «Получить предложение» Заказчик соглашается получать от Подрядчика сообщения, в том числе информационного характера по указанным каналам связи.

3. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ

3.1. В соответствии с настоящей офертой, Подрядчик обязуется выполнить работы по изготовлению купольной конструкцию по индивидуальному проекту (далее - работа), в соответствии с техническим заданием, направленным Подрядчиком Заказчику на электронную почту, указанную Заказчиком при заполнении формы «Получить предложение» на сайте Подрядчика (далее – техническое задание),  и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его стоимость, в соответствии с условиями настоящего Договора.

Характеристики, наименование комплектующих материалов купольной конструкции, стоимость работ, сроки  выполнения работ, указанных в первом абзаце настоящего пункта Договора, указываются в техническом задании.

3.2. Доставка купольной конструкции осуществляется транспортной компанией по выбору Заказчика по адресу и в срок указанные в техническом задании, и оплачивается Заказчиком отдельно в соответствии с техническим заданием. 

3.3. Монтаж купольной конструкции, производится Подрядчиком, в соответствии с требованиями к монтажу, в сроки и на площадке, установленных в техническом задании, и оплачивается Заказчиком отдельно в соответствии с техническим заданием. 

3.4. Переход права собственности на купольную конструкцию от Подрядчика к Заказчику происходит после оплаты полной стоимости работ, указанной в техническом задании и подписания Заказчиком УПД в соответствии с условиями настоящего Договора.

3.5. Риск случайной гибели или случайной порчи купольной конструкции, являющейся предметом настоящего Договора, несет Подрядчик или Заказчик в зависимости от того, кто из них обладал правом собственности на купольную конструкцию в момент случайной гибели или случайного ее повреждения.

4. АКЦЕПТ ОФЕРТЫ 

4.1. Акцептом оферты в рамках настоящей оферты считается подписание Заказчиком технического задания, отправка сканированной копии подписанного со своей стороны технического задания на электронную почту Подрядчика info@kupolhall.com, и оплата счета Подрядчика на предоплату по Договору, в соответствии с п.5.2.1. настоящего Договора. Акцепт оферты, в соответствии со статьей 438 ГК РФ создает двусторонний Договор подряда на изготовление купольной конструкции по индивидуальному проекту между Подрядчиком и Заказчиком.

4.2. Заказчик, акцептуя настоящую оферту, соглашается с условиями настоящего Договора в полном объеме в соответствии со статьей 421 ГК РФ.

5. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Стоимость работ, указанных в п.3.1. настоящего Договора, указана в техническом задании. Подрядчик применяет УСН и не является плательщиком НДС на основании пункта 2 статьи 346.11 НК РФ. 

5.1.1. Цена за единицу комплектующих материалов купольной конструкции по настоящему Договору указывается в техническом задании. 

5.1.2. Стоимость работ, установленная в п.5.1. изменению не подлежит.

5.2. Оплата стоимости работ, указанной в п.5.1. настоящего Договора, производится Заказчиком в следующем порядке:

5.2.1. предоплата в размере, установленном в техническом задании, оплачивается Заказчиком Подрядчику в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента подписания технического задания Заказчиком и выставления счета Подрядчиком;

5.2.2. оплата оставшейся части стоимости работ в размере, установленном в техническом задании, оплачивается Заказчиком Подрядчику через 14 (Четырнадцать) календарных дней после поступления на расчетный счет Подрядчика предоплаты, указанной в п.5.2.1. настоящего Договора.

5.3. Оплата доставки и монтажа купольной конструкции оплачиваются Заказчиком отдельно, в соответствии с техническим заданием.

5.4. Оплата дополнительных работ, не предусмотренных настоящим Договором, и необходимость которых возникает после акцепта оферты, оплачиваются Заказчиком отдельно согласно прейскуранту-цен Подрядчика, действующего на момент оплаты дополнительных работ Подрядчика.

5.5. Оплата стоимости работ производится Заказчиком в рублях путем онлайн-оплаты через онлайн-кассу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Подрядчика https://promo.kupolhall.com.

5.6. Днем оплаты стоимости работ считается день зачисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

5.7. Условия настоящего Договора о сроках и порядке любых оплат не рассматриваются Подрядчиком и Заказчиком, как предоставление коммерческого кредита, а так же на отношения между Подрядчиком и Заказчиком не распространяется действие ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ, не начисляются и не подлежат к уплате законные проценты за период пользования денежными средствами.

6. ПОРЯДОК СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ

6.1. При передаче результата работ Подрядчик предоставляет Заказчику УПД, оформленный в соответствии с требованиями законодательства РФ, в 2 (Двух) экземплярах, подписанных со стороны Подрядчика.

6.2. При передаче результата работ от Подрядчика Заказчику, Заказчик обязан в этот же день с участием Подрядчика осмотреть и принять ее результат путем подписания УПД и передачи одного экземпляра УПД, подписанного со своей стороны, Подрядчику. А при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат Работы, или иных недостатков в работе немедленно письменно заявить об этом Подрядчику.

6.3 Не позднее 5 (Пяти) календарных дней после завершения монтажа Подрядчик предоставляет Заказчику Акт сдачи-приемки работ, оформленный в соответствии с требованиями законодательства РФ, в 2 (Двух) экземплярах, подписанных со стороны Подрядчика.

6.4. Не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента предоставления Подрядчиком подписанных со своей стороны Актов сдачи-приемки работ, Заказчик подписывает Акты сдачи-приемки работ, и один экземпляр подписанный со своей стороны передает Подрядчику.

6.5. В случаях выявления при приемке результата работ некачественных, некомплектных работ, а также недостачи работ вызов Подрядчика обязателен. 

6.6. В случае отказа Заказчика подписать УПД при приемке результата работ, и не предоставления Подрядчику письменного мотивированного возражения в течение 3 (Трех) календарных дней с момента приемки результата работ, то результат работ считается переданным Подрядчиком и принятым Заказчиком, без подписания УПД. В случае направления Заказчиком Подрядчику мотивированного возражения от подписания УПД, то такое возражение должно содержать перечень недостатков и сроки по их устранению.

6.7. Заказчик, обнаруживший недостатки в монтаже купольной конструкции, вправе ссылаться на них в случаях, если в Акте сдачи-приемки работ, были оговорены эти видимые недостатки.

6.8. Вместе с результатом работ Подрядчик передает Заказчику документы, подтверждающие качество работ (сертификаты, паспорта качества).

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА И ЗАКАЗЧИКА

7.1. Подрядчик обязан:

7.1.1. Выполнить работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

7.1.2. По запросу Заказчика оперативно информировать о ходе работ, а также обеспечить доступ представителей Заказчика к промежуточным результатам работ (при наличии).

7.1.3. Обеспечить соответствие качества работ условиям Договора, а при отсутствии или неполноте соответствующих условий о качестве, требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода.

7.1.4. Нести ответственность за обеспечение работ материалами и оборудованием.

7.1.5. Изготовить купольную конструкцию и передать результат работ Заказчику в количестве, на условиях и в срок, предусмотренные настоящим Договором, а также предоставлять необходимую информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования купольной конструкции в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

7.1.6. Предоставить Заказчику все необходимые лицензии и сертификаты в том случае, если деятельность Подрядчика или результат работ, предусмотренный настоящим Договором, подлежат лицензированию или сертификации.

7.1.7. Предоставить Заказчику универсальный передаточный документ (далее - УПД), оформленный в соответствии с требованиями законодательства РФ, в момент передачи Заказчику купольной конструкции, по адресу доставки, указанному в техническом задании, а так же предоставить Заказчику Акт сдачи-приемки работ, оформленный в соответствии с требованиями законодательства РФ, не позднее 5 (Пяти) календарных дней после завершения монтажа купольной конструкции.

7.1.8. При выполнении работ, а так же, монтаже купольной конструкции, неукоснительно соблюдать соответствующие требования действующего законодательства РФ, предъявляемого к таким работам. 

7.1.9. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения купольной конструкции до ее приемки Заказчиком и подписания Заказчиком УПД.   

7.1.10. Собственными силами за свой счет, в рамках действующего законодательства РФ утилизировать результаты работ ненадлежащего качества (брак, и др.), которые не были приняты Заказчиком, либо были приняты, но возвращены Подрядчику до момента истечения гарантийного срока.

7.1.11. Оказывать Работы своевременно и надлежащим образом, не нарушая авторские, смежные или любые другие права третьих лиц.

7.2. Подрядчик вправе:

7.2.1. Требовать оплаты стоимости работ, в размере и в сроки, установленные настоящим Договором.

7.2.2. Привлекать к исполнению своих обязательств по Договору субподрядчиков.

7.2.3. Приостановить выполнение работ по настоящему Договору в случае не предоставления и/или несвоевременного предоставления Заказчиком исходной информации, а так же, в случае не оплаты или несвоевременной оплаты стоимости работ, указанной в п.5.2.2. настоящего Договора, до момента предоставления таких информации, и/или оплаты стоимости работ, а так же потребовать возмещения возникших в результате этого документально подтвержденных убытков.  

7.2.4. Требовать оплаты стоимости доставки и монтажа купольной конструкции, в размере и в сроки, установленные в техническом задании.

7.3. Заказчик обязан:

7.3.1. Оплатить стоимость работ в размере, установленном в п.5.1. настоящего Договора и в сроки, установленные в п.5.2.1. - 5.2.2 настоящего Договора. 

7.3.2. Оплатить стоимость доставки и монтажа купольной конструкции, в соответствии с техническим заданием.

7.3.3. В момент передачи Подрядчиком и приемки Заказчиком результата работ, по адресу указанному в техническом задании, рассмотреть и подписать УПД в сроки и порядке, установленных настоящим Договором.

7.3.4. В случае необходимости, в разумный срок, передать Подрядчику информацию, исходные данные, необходимые для выполнения работ по Договору.

7.3.5. Подготовить площадку для монтажа купольной конструкции до доставки купольной конструкции по адресу, указанному в техническом задании.

7.3.6. По требованию Подрядчика, до начала выполнения монтажа купольной конструкции, предоставить Подрядчику всю необходимую и достаточную информацию и сведения, необходимые для монтажа купольной конструкции.

7.3.7. По окончании монтажа купольной конструкции, не позднее 5 (Пяти) календарных дней после предоставления Подрядчиком подписанных со своей стороны Актов сдачи-приемки работ, подписать Акт сдачи-приемки работ, и один экземпляр подписанный со своей стороны передать Подрядчику.

7.4. Заказчик вправе:

7.4.1. Проверять ход и качество выполнения работ, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика.

7.4.2. Требовать от Подрядчика предоставления информации о ходе выполнения работ.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОДРЯДЧИКА И ЗАКАЗЧИКА

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Подрядчик и Заказчик несут ответственность в соответствии с Договором и действующим законодательством РФ. 

8.2. За осуществление работ с нарушением согласованных в настоящем Договоре сроков выполнения Работ, Заказчик вправе потребовать, а Подрядчик обязуется выплатить Заказчику неустойку (пени) в размере 0,1% от стоимости невыполненных работ по Договору, за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от стоимости работ. 

8.3. В случае просрочки сроков выполнения монтажа купольной конструкции, Заказчик вправе потребовать, а Подрядчик обязуется выплатить Заказчику неустойку (пени) в размере 0,1% от стоимости монтажа, предусмотренной в техническом задании, за каждый календарный день просрочки монтажа. 

8.4. Подрядчик ни при каких обстоятельствах не несет никакой ответственности по Договору за:

8.4.1. какие-либо действия и/или бездействия, являющиеся прямым или косвенным результатом действий/бездействий каких-либо третьих сторон, не привлеченных Подрядчиком;

8.4.2. какие-либо косвенные убытки и/или упущенную выгоду Заказчика и/или третьих сторон вне зависимости от того, мог Подрядчик предвидеть возможность таких убытков или нет.

8.5. В случае просрочки оплаты стоимости работ в срок, установленный в п.5.2.2. настоящего Договора, Подрядчик вправе потребовать, а Заказчик обязуется выплатить ему неустойку (пени) в размере 0,1% от неоплаченной стоимости работ, за каждый календарный день просрочки, по день фактической уплаты задолженности.

8.6. В случае если Заказчик не оплатил стоимость доставки купольной конструкции в соответствии с техническим заданием, по выставленному Подрядчиком счету, то срок доставки купольной конструкции и срок передачи результата работ приостанавливается и отодвигается до момента оплаты стоимости доставки Заказчиком.

8.7. В случае если Заказчик не обеспечил готовность площадки для монтажа купольной конструкции, повлекшее за собой задержку сроков начала монтажа купольной конструкции, Заказчик выплачивает Подрядчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости монтажа, указанного в техническом задании, за каждый день простоя, по день фактической готовности площадки для монтажа купольной конструкции.

8.8. Возмещение причиненных убытков и/или уплата неустойки не освобождает Подрядчика и Заказчика от надлежащего исполнения своих обязательств по Договору.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДАЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. В случаях наступления обстоятельств непреодолимой силы, вызванных прямо или косвенно проявлением, например, наводнения, пожара, землетрясения, эпидемии, военных конфликтов, военных переворотов, террористических актов, гражданских волнений, забастовки, предписаний, приказов или иного административного вмешательства со стороны правительства, или каких- либо других постановлений, административных или правительственных ограничений, оказывающих влияние на выполнение обязательств Подрядчиком и Заказчиком по настоящему Договору, или иных обстоятельств вне разумного контроля Подрядчика и Заказчика, сроки выполнения этих обязательств отодвигаются на время действия этих обстоятельств, если они значительно влияют на выполнение в срок всего Договора или той его части, которая подлежит выполнению после наступления обстоятельств непреодолимой силы.

9.2. Подрядчик и Заказчик обязаны письменно не позднее 3 (трех) календарных дней известить друг друга о начале и окончании обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих выполнению обязательств по настоящему Договору, и предоставить необходимые документы или доказать, что эти обстоятельства действительно имели место, в противном случае условия Договора должны быть выполнены без изменений.

9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 6 (шести) месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор, может быть, расторгнут Заказчиком и Подрядчиком путем заключения соглашения о расторжении Договора. При этом Подрядчик и Заказчик проведут взаиморасчеты по Договору, исходя из объема реально выполненных по Договору работ.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМНЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента акцепта его Заказчиком, путем подписания Заказчиком технического задания, отправки сканированной копии подписанного со своей стороны технического задания на электронную почту Подрядчика info@kupolhall.com, и оплаты счета Подрядчика на предоплату по Договору, в соответствии с п.5.2.1. настоящего Договора, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Подрядчика и Заказчика.

10.3. Передача документов в соответствии с условиями настоящего Договора по факсу и/или электронной почте не исключает обязанность Подрядчика и Заказчика передавать друг другу его оригинальные экземпляры. Обмен оригинальными документами должен быть осуществлен не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней с момента обмена документами посредством электронных средств связи.

10.4. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон, о чем стороны подписывают соглашение о расторжении договора, а так же в одностороннем внесудебном порядке по инициативе Подрядчика, в случае неоплаты Заказчиком стоимости работ в соответствии с условиями настоящего Договора, с письменным предупреждением Заказчика за 7 (семь) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора.

10.5. В случае прекращения настоящего Договора до приемки Заказчиком результата работы, выполненной Подрядчиком, Заказчик вправе требовать передачи ему результата незавершенной работы с компенсацией Подрядчику произведенных затрат.

10.6. Досрочное расторжение настоящего Договора не освобождает Подрядчика и Заказчика от обязательств, возникших до его расторжения.

11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

11.1. Конфиденциальной информацией Подрядчика по настоящему Договору является переданные как в письменной, так и устной форме любые сведения, касающиеся сотрудничества с Подрядчиком, в том числе документация, а так же любая иная информация, ставшая  известной   Заказчику в связи с исполнением условий настоящего Договора, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

11.2. Заказчик обязуется предпринять все необходимые меры для предотвращения разглашения конфиденциальной информации Подрядчика как в период действия настоящего Договора, так и в течение 3 лет с момента прекращения его действия по любым основаниям.

11.3. Стороны соглашаются с тем, что ни факт заключения Подрядчиком и Заказчиком Договора, ни факт раскрытия Подрядчиком Заказчику конфиденциальной информации и/или информации, составляющей коммерческую тайну, не будут означать или подразумевать передачу Подрядчиком Заказчику каких-либо прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации Подрядчика и/или иные предоставленные Подрядчиком результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации юридического лица, или на конфиденциальную информацию и/или информацию, составляющую коммерческую тайну Подрядчика. Вышесказанное, в том числе означает, что Заказчик не будет иметь права использовать или включать в рекламные материалы, а также разрешать другим лицам использовать результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации Подрядчика и/или иные результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации юридического лица, предоставленные Подрядчиком, без предварительного письменного согласия последнего.

12. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ И РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

12.1. Все споры или разногласия, возникающие между Подрядчиком и Заказчиком или в связи с ним, разрешаются путем переговоров. Досудебный (претензионный) порядок урегулирования споров по настоящему Договору является обязательным для Подрядчика и Заказчика. 

12.2. Сторона настоящего Договора, интересы которой нарушены, направляет другой стороне настоящего Договора претензию в письменной форме. Сторона настоящего Договора, получившая претензию, обязана рассмотреть ее и направить другой Стороне настоящего Договора, письменный ответ по существу в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней с момента получения претензии.

12.3. В случае невозможности разрешения разногласий по настоящему Договору путем переговоров, они подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения Ответчика в установленном действующим законодательством РФ порядке.

12.4. Применимым правом является материальное и процессуальное право Российской Федерации.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Заказчик не может передавать или иным образом уступать, полностью или частично, свои права и обязанности по данному Договору третьим лицам без предварительного письменного согласия на это Подрядчика.

13.2. Срок гарантии на результат работ составляет 12 месяцев с момента подписания УПД, при условии соблюдения профилактических мероприятий, указанных в инструкции по эксплуатации. Исключения составляют преднамеренное повреждение со стороны  третьих лиц, а так же материалы, конструкции и оборудование, где иной гарантийный срок установлен предприятием-изготовителем.

13.3. В случае изменения почтового адреса или обслуживающего банка (банковские реквизиты) Подрядчик и Заказчик  в течение 3 (трёх) рабочих дней обязаны уведомить об этом друг друга. В противном случае сообщения, переданные по последнему известному адресу, считаются переданными надлежащим образом.

13.4. Заказчик обладает всеми правами и полномочиями, необходимыми для заключения и исполнения оферты в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

13.5. Заказчик подтверждает полномочия лиц, подписывающих любые документы со стороны Заказчика, что лишает Заказчика права в будущем ссылаться на подписание каких-либо документов неправомочным лицом.

13.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Подрядчик и Заказчик руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13.7. Не вступая в противоречие с условиями настоящей оферты, Подрядчик и Заказчик вправе в любое время оформить договор подряда на изготовление купольной конструкции по индивидуальному проекту посредством оформления и подписания двухстороннего документа.

14.РЕКВИЗИТЫ ПОДРЯДЧИКА

ПОДРЯДЧИК

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «КуполХолл»

ИНН/КПП 1840015621 /184101001

Юридический адрес: 426077, Удмуртская республика, г. Ижевск ул. Пушкинская, дом 114, офис 204

Почтовый адрес: 426077, Удмуртская республика, г. Ижевск ул. Пушкинская, дом 114, офис 204

Расчетный счет: 40702810668000020577

в УДМУРТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8618 ПАО СБЕРБАНК Г. ИЖЕВСК

Корреспондентский счет 30101810400000000601

БИК 049401601

Генеральный директор ООО «КуполХолл»    Коломиец Р.В.